轻质隔墙安装合同
本合同下载地址在文章最后
合 同 编 号：
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规招投标文件及本工程的具体情况，经双方友好协商，达成以下协议：
第一条 工程概况
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规招投标文件及本工程的具体情况，经双方友好协商，达成以下协议：
第一条 工程概况
工程名称： （以下简称本工程）
承包内容：
承包方式：
承包内容：
承包方式：
第二条 工程量及造价
1、轻质蒸压加气墙板工程量约计： 平方(暂估值)，竣工结算以现场安装实际成活面积结算。
2、施工合计单价：
2、施工合计单价：
单位：元/平方
|
规格
|
辅材费
|
安装费
|
税金
|
合计
|
|
100mm
|
|
|
|
|
|
120mm
|
|
|
|
|
|
150mm
|
|
|
|
|
以上单价包含辅材费、安装费及税金（6%的普通发票）等全部费用。
3、工程造价暂估为： ，单价不变，工程造价实际按单面平方单价*现场实际上墙面积据实结算。
第三条 工期3、工程造价暂估为： ，单价不变，工程造价实际按单面平方单价*现场实际上墙面积据实结算。
安装开工日期为 ，安装竣工日期为 在合同履行过程中，因下列情形导致工期延误或者费用增加的，由甲方承担由此延误的工期和增加的费用，且工期应予顺延：
1、甲方未及时提供图纸或者提供的图纸存在缺陷的；
2、墙板按图纸安装后甲方变更墙体位置的；
3、因甲方提供的施工场地、施工条件等受限制进而不符合施工安装条件的；
4、未按合同约定支付预付款或进度款的；
5、甲方未按合同约定发出指示或批准文件的；
6、无正当理由拖延验收的；
7、政府安全检查、环保检查、极端天气、气候条件等非属于乙方原因致使停工的。
第四条 工程款的支付及结算2、墙板按图纸安装后甲方变更墙体位置的；
3、因甲方提供的施工场地、施工条件等受限制进而不符合施工安装条件的；
4、未按合同约定支付预付款或进度款的；
5、甲方未按合同约定发出指示或批准文件的；
6、无正当理由拖延验收的；
7、政府安全检查、环保检查、极端天气、气候条件等非属于乙方原因致使停工的。
乙方每安装 平方经甲方验收后三日内支付已完成工程量的 ，乙方全部安装完毕本合同内容并经甲方验收合格后七日内，支付全部工程款款的 ；剩余安装款的3%为质保金，甲方应于质保期（自乙方安装完工之日起6个月内）满之日起5日内一次性无息返还乙方。
第五条 工程质量及验收、施工范围
1、工程质量及验收：乙方应提供施工方案、安装工艺并报甲方、监理单位审批后执行，并按照所提供的施工方案、相关图集及国家现行的施工验收规范进行施工和验收。
2、安装完工后乙方应及时通知甲方进行验收，甲方自接到乙方验收通知之日起3日内进行验收，甲方不能按时进行验收的，应在验收前24小时书面通知乙方，但延期不得超过48小时。甲方、监理人未按时进行验收也未及时通知乙方的，乙方有权自行验收，甲方、监理人应认可乙方工作成果，乙方工作成果视为合格。若甲方违反上述验收及付款约定，乙方有权停止施工，若甲方违反上述约定逾期达7日，乙方有权解除合同，由此导致的工期顺延，乙方不承担责任。
3、施工范围：乙方按照图纸把蒸压加气混凝土板安装到相应位置，不含批网格布及洞口加固。
第六条 双方责任2、安装完工后乙方应及时通知甲方进行验收，甲方自接到乙方验收通知之日起3日内进行验收，甲方不能按时进行验收的，应在验收前24小时书面通知乙方，但延期不得超过48小时。甲方、监理人未按时进行验收也未及时通知乙方的，乙方有权自行验收，甲方、监理人应认可乙方工作成果，乙方工作成果视为合格。若甲方违反上述验收及付款约定，乙方有权停止施工，若甲方违反上述约定逾期达7日，乙方有权解除合同，由此导致的工期顺延，乙方不承担责任。
3、施工范围：乙方按照图纸把蒸压加气混凝土板安装到相应位置，不含批网格布及洞口加固。
（一）甲方
1、向乙方提供所需指令、标准、图纸。
2、随时检查乙方工厂的主辅材的加工、备料情况，必须满足甲方要求及施工需要；负责协调、监督乙方供货、加工进度及进场。
3、向乙方免费提供施工用水源、电源的接驳点，以保证施工正常进行。
4、向乙方免费提供板材水平运输及垂直运输的机械设备。
5、向乙方提供技术交底、安全交底、图纸资料。
6、向乙方提供基本住所及工具库。
7、正常安装施工所需的其他条件。
8、甲方未按合同约定及时支付工程预付款、进度款、结算款、质保金的，应按1000元/日向乙方支付违约金。
（二）乙方
2、随时检查乙方工厂的主辅材的加工、备料情况，必须满足甲方要求及施工需要；负责协调、监督乙方供货、加工进度及进场。
3、向乙方免费提供施工用水源、电源的接驳点，以保证施工正常进行。
4、向乙方免费提供板材水平运输及垂直运输的机械设备。
5、向乙方提供技术交底、安全交底、图纸资料。
6、向乙方提供基本住所及工具库。
7、正常安装施工所需的其他条件。
8、甲方未按合同约定及时支付工程预付款、进度款、结算款、质保金的，应按1000元/日向乙方支付违约金。
1、乙方应严格执行甲方的各项管理规章制度、服从甲方的协调管理，不得擅自处理工程技术、方案等问题。
2、乙方在施工期间，应随时保证施工作业面的整洁，做到工清料净。施工期间造成的垃圾应及时清理至现场指定位置。
3、承担并落实本工程甲方提出的其他正常要求，配合本工程各级验收、检查。
4、负责本分包工程施工期间的成品保护工作，并保证不破坏其他施工方的项目。
5、乙方必须遵守甲方现场的安全生产、文明施工、后勤保卫、环保、消防的各项规定。
6、乙方在施工期间不得无故停工，如需协调材料、用电等，应提前书面提出；如无故每停工一天应赔偿甲方合同违约金伍仟元整，如连续无故停工三天的，甲方有权解除本合同，另请施工队来施工，已完成的工程量据实计算。若因甲方原因导致停工，甲方应向乙方支付窝工损失每日5000元。若因乙方原因导致停工，乙方应向甲方支付违约金每日5000元。因任何一方原因导致连续停工达7日，守约方有权解除合同，并主张相应违约金。
第七条 安全文明施工
2、乙方在施工期间，应随时保证施工作业面的整洁，做到工清料净。施工期间造成的垃圾应及时清理至现场指定位置。
3、承担并落实本工程甲方提出的其他正常要求，配合本工程各级验收、检查。
4、负责本分包工程施工期间的成品保护工作，并保证不破坏其他施工方的项目。
5、乙方必须遵守甲方现场的安全生产、文明施工、后勤保卫、环保、消防的各项规定。
6、乙方在施工期间不得无故停工，如需协调材料、用电等，应提前书面提出；如无故每停工一天应赔偿甲方合同违约金伍仟元整，如连续无故停工三天的，甲方有权解除本合同，另请施工队来施工，已完成的工程量据实计算。若因甲方原因导致停工，甲方应向乙方支付窝工损失每日5000元。若因乙方原因导致停工，乙方应向甲方支付违约金每日5000元。因任何一方原因导致连续停工达7日，守约方有权解除合同，并主张相应违约金。
1、乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。
2、乙方必须接受甲方及上级主管部门组织的各种安全生产检查，并随时配合甲方按省安全文明工地要求所安排的检查、整改、清理工作。
第八条 争议解决
2、乙方必须接受甲方及上级主管部门组织的各种安全生产检查，并随时配合甲方按省安全文明工地要求所安排的检查、整改、清理工作。
本合同若在履行过程中发生争议，由甲、乙双方本着友好协作的态度进行协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院起诉。
违约方须承担由此产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费等费用。
第九条 其他违约方须承担由此产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费等费用。
1、本合同执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商并订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完债务债权关系后终止。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
2、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完债务债权关系后终止。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
| 甲方： | 乙方： |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订日期： 2018 年 月 日 | 签订日期： 2018 年 月 日 |
免费下载地址：
链接：https://pan.baidu.com/s/1bWb1cnK6dDFtcFtjfyY5rQ
密码：hvhx
上一篇：加气混凝土隔墙板安装构造详图及必知注意事项 下一篇：加气板材能不能贴保温
